réunions publiques

-en visio 09 sept 2020 sur le VOP
https://projets.ouvrages-olympiques.fr/village-des-athletes-reunion-dinformation-publique-le-9-12/
Philippe MONGES précise qu’une crèche sera construite à l’été 2021 sur L’île-Saint-Denis. L’école du grand quartier sud de l’île a été agrandie pour répondre aux besoins des nouveaux habitants de l’Ecoquartier fluvial. Ce dernier sera pourvu d’une base de loisirs nautiques et d’une Cité des arts. Un centre médical ouvrira également au sein de l’Ecoquartier fluvial.
Du béton lavé sera utilisé uniquement sur les voies piétonnes et cyclistes

-CR réunion publique sur la création de la future base de police fluviale/pompier https://projets.ouvrages-olympiques.fr/wp-content/uploads/2020/11/2020-12-03_CR_ReunionBasePP_vf.pdf

-27/11/19-14/01/20 : La demande d’autorisation environnementale : zac-village-olympique-paralympique.participationdupublic.net
- 10/06-12/07/20 : mise en compatibilité du PLUi de Plaine Commune par Déclaration de projet
: zac-village-olympique-paralympiquemecdu.participationdupublic.net
-24/7-18-09/20 : demande de Permis d’aménager des espaces publics emportant l’actualisation de l’étude d’impact : ppve-vop-pa.contribuez.net

à St Denis :
-deuxième gratte-ciel collé à la tour Pleyel
-échangeur Pleyel
-ZAC Saulnier (stade de France) Centre Aquatique
http://ville-saint-denis.fr/concertations-enquêtes-publiques-et-consultations


réunions publiques attendues :
-réunion VNF dragage à Villeneuve. (celle d'octobre 2020 reportée cause covid)
-concertation espaces publics VOP ile st Denis : agence paysagistes Volga.
>berges Chatelier et Moulin
>parc de 1,5 Ha sous l'A86

une fois de plus, seul le quartier Sud est informé sur le projet du village des athlètes... c'est pas comme si ça n'impactera pas la ville entière...


et en plus, il s'agit d'une fausse information :

un membre du club privé "Ile Vivante" nous a fait parvenir l'information qu'une consultation publique avait lieu le 12 mai concernant l'aménagement des futurs espaces publics du village olympique.

... puisque la dernière fois, l'affiche disposée dans les halls (seulement du quartier Sud), ne concernait pas l'île st denis. La ville s'était trompée...


Une question reste en suspend :

Quand est-ce qu'une invitation officielle sera faite à tous les habitants pour participer à cette concertation ?

On a comme l'impression que seul l'écoquartier est informé des travaux liés aux jeux olympiques.
Otez nous d'un doute...ces JO vont modifier l'ensemble de la ville et impacteront l'ensemble des habitants ou on se trompe ?


Par ailleurs, de nombreuses concertations sont toujours en attente "impossible à cause du covid". Nous ne comprenons pas bien pourquoi certaines ont tout de même lieu en visio et d'autres non....

https://projets.ouvrages-olympiques.fr/village-des-athletes-reunion-dinformation-le-1er-avril/

compte rendu et visuels de la réunion "point chantier du Village des Athlètes" du 01 avril 2021.

-vues de la base pompier/police, en face d'unibeton
-vue de l'extérieur de la nef des Vannes rénovée

-étapes du chantier coté ISD de mai a juillet 2021. (pieux puis début du gros oeuvre)
arrivée des grues en juillet 2021

-plan, coupe et étapes du chantier de la passerelle
-plan, coupe de l'aménagement du quai du chatelier au niveau de la passerelle

-vues et étapes de chantier de la centrale de mobilité n°2



>> aménagement du quai : toujours la volée de marches obligeant à faire demi tour et 2 petits belvédère et chemin plutot étroit
>>arbres sur la passerelle : peu de profondeur pour les racines des 8 arbres, a priori, ils ont réfléchi pour.

https://projets.ouvrages-olympiques.fr/wp-content/uploads/2021/03/CR_reunion_information_20210401_VDEF.pdf
page 10

Philippes MONGES aborde quant à lui des précisions sur le dispositif de participation sur L’ÎleSaint-Denis. L’Ecoquartier est un projet plus ancien qui a déjà fait l’objet de concertations. Des teliers de l’Ecoquartier fluvial sont organisés et le journal du même nom est publié régulièrement.
Entre 2017 et 2019, 11 réunions de l’Ecoquartier ont eu lieu et un prochain atelier début mai abordera les usages avec les habitants sur les espaces publics. Ces ateliers à venir auront lieu par vidéoconférence.

voila la concertation tant attendue et réclamée sur les espaces publics (parc et berges)

Soyez au rdv le 12 mai a 18h30

par contre, avec une photo du projet de logements sur les entrepôts lafayette (après 2026).. qui normalement, n'est plus d'actualité.

https://www.lile-saint-denis.fr/atelier-amenagement-des-espaces-publics-ecoquartier-village-olympique/?fbclid=IwAR0IC4SBRvVJ4Gq-Ue9F6vc5D0_ceWUI2oVvpj6w_5x20D2chbWyY0NxgnA

on attend le lien... il reste 7 jours

https://www.lile-saint-denis.fr/passerelle-pietons-velos-bus-reunion-dinformation-le-20-mai/

des flyers ont été distribué aujourd'hui, mais uniquement au quartier sud...

alors que un quai coupé à la circulation pendant 6 mois.. ca concerne quand même tout le monde !

je re-post ici le bilan de la réunion sur la passerelle du 20 mai 2021 (dans le sujet Passerelle) :

Bonsoir.
Vient de se terminer la réunion d'information sur les travaux de la passerelle.
FERMETURE DU QUAI DU CHATELIER DE JUILLET A DECEMBRE... ca va etre sympa le trafic sur les ponts.


le powerpoint diffusé : https://docdro.id/BWLQ1z9


ma prise de note :

REUNION INFO SUR LES TRAVAUX  PASSERELLE RD1 BIS
20 mai 18h30.

62 connectés
élus et agents : gnabaly, sawadogo, ouchène, rafenaud, bourgain, bosquillon, monges, pigeon, paris, ferdi, drot, diop
et :
marques avenues
francis dubrac, BTP, Pdt Plaine Commune Développement et Office de Tourisme
solideo peneloppe hureaux
sophie weil SPL plaine Co
philippe Sturm CDOS 93
mounir dessine moi 2024
dessine moi pleyel Rym Bouzid
lucas touboulie CD93
alexandres gasnier CD93
B Verniere CD93
RATP
Brocéliande Carniel, chargée de projets solidarité et mobilité chez SoliCycle- Etudes et Chantiers IDF
journal Le Parisien
+
35 habitants environ


NB : c'est enregistré. On peut demander une mise en ligne sur le site de la ville.

le maire : C'est très important que le pont n'accepte pas les voitures pour éviter une nouvelle zone de trafic. on est très heureux que notre position ait été soutenue et acceptée.
c'est un pont exceptionnel car végétalisé (le premier), architecture singulière, accessibilité aux poussettes et PMR (ah oui... quelle innovation en 2021)

les habitants ont besoin de sérénité, de beaucoup d'informations et pas de fakenews qui font peur.
Ce pont est une bonne chose pour l'île et pour l'ensemble des habitants.

le maire confirme que le quai sera fermé 6 mois a partir de juillet prochain.
fermeture du quai car les appuis du pont seront au milieu du quai actuel.


POWER POINT:
rehaussement du quai du chatelier pour passage des bateaux.
volume de compensation pour écoulement des eaux, donc il a fallut créer une courbe sur la rd1 bis (j'ai pas suivi l'explication là...)

sur la passerelle : voie de 7m pour bus.
et pour piétons : trottoir de 2m et de 7m végétalisé avec un belvédère sur escalier.

5 bornes rétractables par système d'identification des bus et véhicules de secours.
il n'y a pas d'aménagements physiques pour empêcher les 2 roues motorisés de passer sans bloquer l'accès des vélos.

sur le quai on aura un trottoir de 3m
une voie circulée de 3m
une noue
une piste bidirectionnelle coté seine
un trottoir coté seine



le pont fait 138m de long, pas d'ancrage en seine (piliers). possible grâce a des piles en forme de béquilles sur berges. et un "contrepoids" coté ST Denis. (un gros cube béton qui "retient" la passerelle)

fondations a 35m de profondeur dans la Seine

charpente assemblée a Gennevilliers sera posée en une nuit par barge.

il n'y a pas d'accès bas au pont sur la berge isd.
il faut faire "le s" en chemin pour remonter au niveau de la chaussée et du pont..

les habitants font remarquer qu'il y a un escalier comme unique issue au belvédère coté sud... pas de réponse. sinon, qu'il y a la rampe coté nord.

annonce du maire : débat videoverbalisation et videosurveillance. lancement a l'été 2021 sur les sorties de villes et zones sensibles.

-toujours pas de vue vers le Nord (pour voir le rapport a l'A86)

Déviation du bus 237 :
tous les arrêts du quai du chatelier seront supprimés à partir de juillet.
ligne 237 : passera par villeneuve et par st ouen.
arret bd marcel paul et arret au nord de méchin.
le 237 emprunte donc rue méchin


Questions/Réponses :

-Par où vont passer les camions toupies et camions bennes pendant les travaux ? Sachant que le pont vers Villeneuve est interdit aux poids lourds ?

-Pouvez-vous nous expliquer comment seront alimentées les plantes du pont ?

-Est-ce que la partie des berges situant entre le pont St-Ouen à Clichy (devant le Parc Des Docks) seront pris en compte par les JOs ?
NON

-élue : Un pont végétalisé qui va nous permettre de nous promener et rejoindre Pleyel rapidement mais c 'est tout simplement magnifique pour une toute petite ville
-y'a beaucoup d'habitants qui ont besoin d'aller prendre le métro a Pleyel ?  c'est surtout un bon argument pour vendre les futurs logements a des futurs "parisiens"
-pour le rejoindre rapidement, faudra avoir les moyens de vivre sur place ! les HLM de Thorez ...
-Les HLM de Thorez sont pas loin d'un autre pont, non?

-Est ce que ces installations sont elles prévues pour rester hors des crues ?
-Paris - Tout dépendra de la hauteur de crue… Quant à présente, les crues de 6 m n’altèrent pas l’accès au quai, on peut donc supposer que les problèmes devraient être rares Sauf certaines fermetures pour les berges basses bien sûr

-des éclairages sont ils prévus ? et sous le pont qu'y aura t'il a part une pissotiere naturelle ?
-lampadaires sur le pont
-plus léger sur berges, a cause des contraintes environnementale car corridor écologique de chauve souris
-mise en lumière de l'ouvrage qui ne sera pas permanent mais pour des événements.

chauve souris : dossier d'autorisation environnementale fin 2019-2020. il présente les diagnostiques écologiques du site.et les préconisations.


-L’ouvrage sera inclus dans le périmètre du Village Olympique, il sera donc équipé de vidéosurveillance. Prévoyez-vous de la conserver ?

-Quel est le coût et les financements de l’opération ? a répondu mais pas noté

-Et y aura-t-il un parking à vélos au niveau du métro Pleyel ?

-la pente derrière marques avenues.
Gnabaly a tapé une colère avec Monges il y a quelques semaines avec l'aménageur. On avait des problématiques de réseaux.
mais c'est bien prévu d'avoir une pente PMR.
rq : Jacques Paris s'engage a le faire avant 2024.


-lien avec les Hauts-de-Seine
il a rencontré maires de vlg et gennevilliers.il n'est pas du tout favorable a avoir un pont entre isd et le qwartz. On veut des ponts qui vont vers des transports en communs et pas vers des centres commerciaux.
Monges dit que désormais ca n'est plus possible techniquement.

-des vélos seront ils offert aux collégiens du sud ? la question a été posée plus de 5 fois avant que Monges s'obligent à répondre.
le maire a demandé au département d'élargir la voie sous l'a86 pour avoir un axe vélo a coté piste piéton.
on a des réunions avec les différentes asso vélo pour voir comment les collégiens iront au collège en vélo.
création d'une maison du vélo à venir.
je suis contre la gratuité de manière générale, on doit rendre le vélo accessible a isd et avoir une offre disponible de location de vélo ou d'achat de vélo d'occasion.

Bonjour,
le 20 octobre 2021 avait lieu une réunion publique a l'écoquartier sur les travaux en cours et à venir.

Le flyer a une fois de plus été distribué uniquement au quartier Sud et disposé à l'accueil de la mairie.

J'ai réussi à me libérer.  Voici ma prise de note.
durée : 2h20

remarque : Mr Bourgain et Mr Monges ne portent pas de masques et sont assis dans le public.

TRAVAUX EN COURS ET A VENIR

-SEM plaine Commune (maitre d'ouvrage du village olympique Ile St Denis)
>Sophie Weil
>Gwenaelle Bordet, responsable de l'aménagement, Plaine Commune

-SOLIDEO (Village St Denis et St Ouen / pas isd)
Mathieu Bony, Directeur de la participation et de la communication territoriale

-promoteur et constructeur : GROUPE PICHET LEGENDRE
Deborah LITERA, directrice de programmes Grands projets Urbains, Pichet
Thibault de Tinguy, Responsable Travaux, pilote du chantier, Legendre

-DEPARTEMENT SEINE-ST-DENIS
>Grégory Blanc, pour la passerelle

-MAIRIE
>Philippe Monges, élu urbanisme et représente l'île à Plaine Commune et Grand Paris
>Thomas Veron, chargé JOP au sein du cabinet du maire et de la DGS et de la communication de proximité
>Sophie Bosquillon, élue à la mobilité douce

-Michel Bourgain. Se présentant comme maire honoraire de l'île et animateur du collectif d'élus et citoyen "l'île St Denis accueille le VOP 2024"

-Romain Leclerc, sociologue travaillant sur l'écoquartier

-une douzaine d'habitants


INTRODUCTION par P.Monges.
ça fait 10 ans qu'on organise des ateliers participatifs sur l'écoquartier. Celui-ci, va plus être une présentation, un point d'étape des travaux. Pas trop participatif, donc.

PRESENTATION DES TRAVAUX COTE ST DENIS-ST OUEN par Solideo
Ampère : création de 2 voies de circulation pour que les camions partent au plus vite vers le quai RD1 et qu'ils ne passent pas aux abords du collège Dora Maar et du vieux-st ouen. Pour la sécurité et les nuisances.

maison du projet.
Est prévu un "jardin des prototypes" ou des échantillons de 3x3m environ des façades seront exposés afin que chacun "donne son avis" et constate les différents matériaux, leur vieillissement etc...
>a la question : est-ce que des changements des matériaux seront possible ? la réponse est embrouillée... oui, non... de toute façon, fin 2022, tous les matériaux seront décidés et bloqués.
>à la question : on est d'accord que cette maison du projet de la solideo ne concerne pas l'île st-denis et qu'il n'y aura pas d'échantillons des façades de l'île ?
réponse peu nette : non. Monges intevrient : "enfin, rien n'est impossible et ça peut etre bien d'en mettre aussi, même si la maison du projet est peu accessible depuis l'île"

-Solidéo précise que les accueils de loisirs et scolaires sont reçus à la maison du projet pour des petits ateliers etc... des médiateurs sont en cours de recrutement à ces fins.

-le parc Ampère ne sera pas réalisé avant les JOP. car sa parcelle servira de parking/gare routière pour les 38 bus acheminant les athlètes aux lieux de compétitions.

Aucun bus d'athlètes ne stationnera sur l'île car une navette sera mise en place pour acheminer les athlètes de la gare routière Ampère à l'écoquartier de l'île.

-passerelle : un habitant demande un récapitulatif des financeurs de cette passerelle.
réponse floue : il y a le département, la solideo... Monges ne sait pas si Plaine Commune et L'Ile de France participent (ndlr...dommage pour notre conseiller à Plaine Commune). Ils ne savent pas si y'a d'autres financeurs.
Le département répond que "le lot 1 soit l'ouvrage seul" c'est 25 millions d'euros. (visiblement les autres lots concernent, aménagement des berges, espaces verts des 2 côtés du pont, surement modification de voierie et réseaux.. je ne sais pas)

PRESENTATION DU JOP 2024 ILE ST DENIS par Pichet Legendre

le principe des constructions sont des immeubles en gradins de R+2 coté petit bras à R+7 coté grand bras.
Les toitures les plus hautes seront couvertes de panneaux solaires
les toitures moyennement hautes seront couvertes de végétaux et non accessibles
les toitures basses seront accessibles

hotel et cité étudiante comprennent 140 chambres chacun

ils travaillent à une innovation avec un système de rétention d'eau sur les terrasses pour favoriser la vie de la biodiversité, avoir des oiseaux etc...
Ca sera étudié par des chercheurs, des écoles etc...

(question non posée : cela veut dire que ces terrasses seront visité régulièrement par des groupes extérieurs ? comment les copropriétés gèreront ce flux de visiteurs?)

l'écoquartier olympique (phase 2 et 3) comprend 45% de construction en bois. Ils sont fiers d'avoir maintenu cela alors que côté St Denis, ca a été revu à la baisse.

labels :
BREEAM (payant?) pour les 2 immeubles de bureaux : https://www.arseg.asso.fr/sites/default/files/fiche_pratique_1_-_breeam_0.pdf
E+C- pour tous les immeubles d'habitations : http://www.batiment-energiecarbone.fr/4-label-e-c-a30.html

2e semestre 2021 : Pichet-Legendre : début des fondations de l'ensemble des immeubles
département : début du réaménagement du sud du quai du Chatelier (pont de STO à EQF1)) / hors programme JO

1e semestre 2023 :

2e semestre 2022 : espaces publics par SEM Plaine Commune (jardins de pluie et micro-vallons)
début construction centrale de mobilité n°2
mur anti-bruit par la DERIF

1e semestre 2023 :  RTE suppression ligne à Haute Tension
2e semestre 2023 : SEM : finalisation des espaces public (place et parc)

mars 2024 : Pichet-legendre, SEM Plaine Commune doivent remettre les clés de tout le quartier à Paris 2024 afin qu'ils y fassent les aménagements intérieurs.

les premiers immeubles livrés seront PA7 et PB6 (fin gros œuvre a l'été 2022) et créeront ainsi une barrière sonore du chantier pour les habitants de l'arche en l'ile, calypso et lil'seine.

question (et prise de conscience) d'habitants sur l'accessibilité des berges du petit bras. Accessible qu'en 2025.
Car même terminées, les berges sont dans l'enceinte VOP.
La passerelle ne sera pas utilisable avant 2025 non plus.

le lock-down des JO.
le quai du chatelier sera coupé à la circulation quelques jours avant le début des jeux jusqu'à quelques jours après.
Aucune autre coupure totale du quai n'est prévue après celle qui se termine le 3 janvier 2022.
C'était dans le cahier des charges du chantier JO par le département.
La circulation alternée sera mise en place.

infos : l'écoquartier ne recevra pas les athlètes paralympiques en aout 2024.
La "requalification" des logements débutera donc dès août 2024. C'est Pichet-Legendre qui fait les travaux.
La mise en vente des logements sera faite dès la fin des jeux (ils n'ont pas le droit avant)


nuisances du chantier
horaires du chantier de 7h à 18h.
>un micro a été placé sur une perche de 4m de haut sur la palissade au pied de Lil-Seine pour mesurer le volume sonore. Il ne doit pas dépasser 75 db.
les habitants font remarquer que pendant les forages, le bruit était infernal. Un habitant avait mesuré 78db.
Pichet Legendre admet que le micro a été placé après les forages.
a la question, qui a accès aux enregistrements du volume : seulement en interne par Pichet Legendre. Ils s'engagent à modifier la manière de faire si le chantier dépasse 75db

>des habitants se plaignent de la vitesse des véhicules personnels d'ouvriers et des camions.
le Département dit avoir écrit à Eiffage (chantier passerelle). Mais les habitants disent que ça n'est pas que Eiffage. Pichet-Legendre parle aussi des toupies Béton Solutions Mobiles.

Monges ordonne au département de faire un courrier a l'ensemble des intervenants actuels pour demander de contrôler la vitesse des salariés et prestataires.

Monges demande que le département pose des lecteurs de vitesse ou des radars

>nettoyage des voies.
une balayeuse passera tous les vendredis sur le quai à hauteur du chantier.  A partir du 22/10/21.
Des débourbeurs sont installés dans l'enceinte du chantier, et la voie de sortie des camions est longue et permet de se décrotter avant de sortir sur le quai.
Des habitants se plaignent des projections de gravillons et débris sur le trottoir/piste cyclable. Et qu'il faudrait aussi nettoyer le trottoir.

le pic du nombre de camions sur toute la période du chantier est prévu à 24 camions/jour en janvier/février 2022.

>une vidéosurveillance va être disposée pour surveiller les palissades. Actuellement, il y a un gardien le jour et un maitre chien la nuit (ce dernier sera remplacé par la vidéosurveillance)

>plainte des habitants sur l'absence de lumière sur le quai du chatelier au niveau de marques avenues. Les lampadaires sont en panne.
Mr Blanc du Département est en charge de la passerelle et ne peut répondre à la place de ses collègues chargés de la requalification des berges Sud. Il annonce néanmoins que le premier truc qui sera fait concerne l'éclairage public.
Monges s'engage à écrire au département et à Plaine Commune pour demander la réparation des lampadaires actuels.

les habitants demandent si d'autres coupures d'électricité non prévues vont avoir lieu ou si désormais, les problèmes sont réglés ?
Enedis a contacté Pichet-legendre mais ça n'était pas lié au chantier.
Monges dit que c'est réglé.

>communication sur le chantier Village Olympique-EQF 2 et 3.
les habitants peuvent poser toutes leurs questions par mail à zac-eqf@groupe-legendre.com
une boite aux lettres est à leur disposition à l'entrée du chantier.

>déroulement global du chantier.
une centrale à béton a été installée sur place, ca divise par 4 le nombre de camions toupies nécessaire/ On a juste des camions qui amènent les granulats.
question d'habitants : On n'a pas pu amener les gravats par voie fluvial car il n'y avait pas assez d'espace de stockage sur le site.

75% du béton viendra de l'entreprise Béton Solutions Mobile (les toupies rose), puisque située a 200m du chantier et permettra de construire PA11, PE2, PE4 et PE5 qui ont moins de béton que les autres.
25% de béton sont différents (colorés, composites etc...) et BSM ne savait pas le faire sur son site de l'île st denis. Du coup, Pichet-Legendre fait faire au bourget.

>Innovation dans la construction de la résidence étudiante.
136 modules de chambres toutes faites vont arriver par mer puis fleuve depuis St-Brieuc entre oct 2022 et fev 2023.
La résidence sera un empilement de modules tout fait (empilement de cubes en bois)
Seule les fondations et les cages d'ascenseurs sont en béton dans la résidence étudiante.

-construction bois.
45% de l'écoquartier olympique est en bois.
la construction bois permet un chantier plus rapide (mais un temps d'étude plus long)

tous les bois viennent de scieurs français PEFC lesquels certifient la provenance de leurs bois a 80% de France.
https://www.pefc-france.org/le-label-pefc/

question sur l'impact de l'augmentation des coûts des matériaux (et pénuries donc retards?) :
ils sont impactés mais financièrement tout est à leur charge, aucun impact sur le prix de vente.
Ils s'en sont pas trop mal sorti pour la livraison des matériaux et n'ont pas souffert de pénurie.

-suivi du chantier
10 personnes de chez Pichet-Legendre sont chaque jour sur le site du chantier.
le suivi du planning est fait par une société prestataire spécialisée, qui a déjà travaillé avec le CIO à Genève.

temps de construction totale.
Habituellement, pour 22 immeubles. c'est environ 4 ans. (la phase 1 de l'EQF ca a prit 5 ans)
la, il faut tout construire en 2 ans voire 1,5 an.

-insertion
Michel Bourgain, au nom du collectif ISD accueille le VOP, demande a rencontrer Pichet Legendre concernant l'insertion. Il prévient les promoteurs "désolé notre collectif va être le poil à gratter".
Pichet Legendre est déjà en relation avec des entreprises spécialisées faiasant le lien avec les dispositifs d'insertion.
Il sont engagé pour 10% d'insertion.

PRESENTATION DU CHANTIER PASSERELLE par le Département

-question d'un habitant : est-ce que l'escalier qui permet de remonter de la berge vers la RD1b (au sud de l'aménagement) a été supprimé suite aux remarques des habitants ?
le département semble ne pas trop être informé, mais dit que le projet a été revu entièrement pour répondre aux normes PMR au dela des exigences actuelles.
ou peut on consulter les nouveaux plans ? il ne sait pas, sur le site du département, surement.

-A ce stade, aucun retard sur le chantier.

projection de la vidéo de modélisation des travaux de la passerelle suivant chaque semestre
https://www.youtube.com/watch?v=3zWIQgs5mWM

oct-nov 2021 ; fin des travaux Génie Civil et mur sud
nov 21 : remblais de réhaussement de RD1b + grdf
dec 21 : réalisation de la RD1bis provisoire
03/01/2022 ouverture de la RD1bis, dite provisioire, mais globalement sur son tracé définitif.

14/07/2022 : Pose du tablier du pont en un seul morceau, de nuit, par bateau.
Michel Bourgain est très mécontent que la ville n'ait pas été concertée sur la date, cela complique l'organisation d'un "événement festif".
le Département explique que les contraintes sont immenses car il faut stopper la navigation fluviale. Que 4 villes tireront un feu d'artifice et que du coup, la pose peut être déplacée au 15 juillet de nuit.
De toute manière c'est de nuit, obligation en seine st-denis.
Michel Bourgain insiste pour que ca ne se fasse pas de nuit et que ça soit planifié avec la ville pour organiser un événement.

la passerelle sera terminée en juillet 2023.
Le département ne sait toujours pas si entre juillet 2023 et juillet 2024, elle sera ouverte aux habitants ou pas.
Le Département ne sait toujours pas quelles lignes de bus passeront sur la passerelle.


-sur la desserte provisoire piéton-cycle :
plainte des habitants sur la dangerosité, le revêtement très granuleux, le fait que les motos passent.
règlementairement c'est une voie verte, la loi impose juste des panneaux interdisant les 2 roues motorisés.
Mais vu les plaintes, ils ont étudié la pose de chicanes aux deux bouts du passage. Devrait être posées la semaine prochaine. Mais le département n'est pas serein, car les causes d'accidents sont très nombreuses et si cela arrive le Département est envoyé au pénal.

plaintes sur la pente trop raide. Le département a fait son possible mais coté Sud du passage, ils sont coincés par un réseau enterré qui doit rester accessible. D'où la pente raide.

la largeur était réglementairement de 2,5m mais quand ils pouvaient ils ont élargi a 4m pour que ça fasse moins peur.

Les habitants expliquent que beaucoup de l'écoquartier n'osent plus emprunter ce passage qui est un "coupe-gorge" idéal.

>communication sur les travaux et réunions publiques
Monges demande un mail de contact spécial chantier au département et qu'il le communiquera ensuite aux habitants de l'écoquartier.
Les habitants du quartier centre présents réagissent à cette demande.
Pourquoi seulement aux gens de l'écoquartier ?
Pourquoi le reste de la ville ne reçoit pas les flyers. Les flyers sont distribués que au quartier Sud. Les JO (et le pont et le quai du chatelier) impactent pourtant tous les habitants.
Monges dit que c'est faux, que tout le monde reçoit tous les flyers.
Que l'écoquartier est informé sur les choses qui concernent l'écoquartier, qu'il y a un mailing EQF...
Y'a t'il un mailing Cachin ? un mailing Marcel Paul ? un mailing Thorez ? un mailing quartier centre etc???

Monges s'emmêle les pinceaux. Il dit qu'il faut leur envoyer les demandes quand il y a un problème.
A qui ? à quel mail de la ville ? il répond Séverine Joly puis ... euh non...
et finit par dire, bon.
Pichet Legendre, Solideo, Département, s'il vous plait, transmettez-nous toutes les infos sur futures réunions et interventions avant le bouclage du Notre Ile de novembre.

FIN DE REUNION

des questions diverses :

-le 21 mai, réunion passerelle en visio, Monges avait annoncé une promenade des habitants avec Plaine Commune pour faire le point sur la re végétalisation de la place Moulin de Cage.
Quand est-elle prévue ?
> ca a eu lieu, la ville a fait le tour avec Plaine Commune.
mais... et les habitants ? réponse : on connait leurs envies.

-la réunion participative sur le projet du parc, est-ce que les remarques des habitants ont été prises en compte ? ou en est-on ?
Monges dit que le prochain atelier, avant Noel, sera une concertation sur les différents projets et après une dernière réunion pour valider.
réponse de la SEM : Non, c'est faux, on a déjà fait la concertation. C'est la réunion de présentation du projet final qui est programmée avant Noël.

-la rue Vandana Shiva est jonchée de débris de chantier (bouts de métal, boulons)... en plus des déchets type cannettes, mégots etc... Les cantonniers ne passent jamais.
Monges dit que si, les cantonniers passent chaque jour. Les habitants insistent que non. Ils viennent changer les sacs poubelles mais pas de ramassage/balayage par terre.
Ils ont vu 3 fois en 3 ans un nettoyage du sol.
Monges promet une réunion mi-novembre avec Plaine Commune et les bailleurs pour connaître le calendrier et rythme de passage.

-plainte des dépots sauvages et rodéos de motos lié à la fermeture du quai.
Monges dit qu'il faut informer la mairie.
Les habitants disent qu'ils écrivent soit a Severine Joly soit à Sawadogo. Monges ne sait pas quoi répondre et dit .. "écriver un mail a Allo Agglo"

-demande des habitants de mettre une benne à cartons lorsque Lil'Seine sera livrée (pour les cartons de déménagements)

réunion a venir :

-mi novembre : entretien de rue Vandana Shiva et aux bords du chantier. avec Plaine Commune, bailleurs EQF

-décembre 2021 : SEM Plaine Commune, présentation du projet définitif du parc et berges

19 novembre 2022 :
réunion publique avec Pichet Legendre et SEM Plaine COmmune.

au Théâtre Jean Vilar.

COMPTE RENDU REUNION PUBLIQUE du 24 novembre 2022
Théâtre Jean Vilar. 18h30.


En présence de monsieur Bourgain, maire honoraire, de représentants du promoteur de l’Eco quartier Fluvial (EQF) Pichet Legendre (PL), et de responsables administratifs de la ville et de la Société d’ Economie Mixte Plaine Commune (SEM).

Environ 40 personnes présentes, essentiellement sympathisantes de la majorité municipale.

Monsieur Alain François, conseiller municipal, anime la séance. Il précise que seuls 3 temps de questions orales sont prévus, avec 3 questions maximum à chaque fois, ceci pour des raisons de temps. Les autres questions pourront être posées par écrit et adressées en mairie.
Sauf mention, c’est le maire qui apporte les réponses.


Le maire de l’Île Saint Denis, monsieur Gnabaly, accueille le public en indiquant tout d’abord qu’il vient de passer les 3 derniers jours au congrès de l’association des Maires de France (AMF), au sein de laquelle il conserve un siège de vice-président et devient également co-président de la Commission Sport pour les Jeux Olympiques et Paralympiques qui y a été créée.

Il présente ensuite, le point d'étape annoncé comme objet de la réunion :

. l’équilibre entre zones urbaines et végétales est parfait : 50/50.
. l’objectif est de relier les zones urbaines
. l’antériorité de l’EQF est une opportunité pour les JOP
. les JOP sont aussi un accélérateur pour la ville, cela consolide le projet de ville, bonifié par des infrastructures
. création d’un parc de 2 hectares et aménagement des berges
. aménagement du Quai du Chatelier
. une défaite : un seul mur anti-bruit obtenu sur les 2 demandés.

Héritage :

1 - le pont / passerelle, lien avec le Hub de transport de Pleyel, les JOP intègrent le projet de ville
2 - comment on porte une commune demain ?
. plus de ressources, pas de politique publique, donc faire autrement
. le maire confie une mission à monsieur Bourgain : celle de créer une commission d’habitant e s pour porter les valeurs de l’Île saint Denis.
3 – Cité des Arts et de la Culture :
. gestion gardée pendant 10 ans par le promoteur, afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’équipement
4 - le maire répète que les JOP sont une chance pour l’Île Saint Denis
. référence en matière de démocratie locale
. développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
. l’Île Saint Denis  est une île « nature et populaire », un « village vivant (85 nationalités) », les JOP font rayonner le projet de ville et l’accélère.

La ville a été sollicitée au second semestre 2015 pour accueillir le VOP, l’accord a été conditionné :
Engagements :

. respect des engagements EQ
. promotion de la mobilité douce
. création du parc
. mur anti-bruit
. gestion cité des Arts
. construction à - 50/100 de CO2

Respect sur les héritages matériels :

. gare de Saint Denis
. logements
. passerelle
. piste cyclable
. bureaux – hôtel
. rénovation de la Nef de l’île des Vannes

Autres :

. assainissement du petit bras
. guinguette
. nettoyage des berges
. partenariat envisagé avec Marques Avenue

La flamme des JOP va passer par l’Île :

. divers ateliers seront organisés, participation d’un ensemble choral, olympiades, etc, portés par le collectif « l’ISD 2024 accueille le village des athlètes »
. appel à rejoindre ce collectif citoyen

Suit un discours dithyrambique Mr Bourgain qui expose « l’histoire » de l’EQF, des premières démarches à la future livraison en 2025, en passant par la phase VOP.

Intervention de la directrice du service culturel de ville :

Présentation des divers évènements en cours de programmation à l’occasion des JOP :

. olympiades culturelles, avec Pierre de Coubertin comme modèle
. faire travailler ensembles athlètes et artistes : résidence artistique en milieu sportif
. appel à projet pour financer les initiatives
. proposer des spectacles sur le thème du sport et des sportifs/ves
. vivre des moments de découvertes sportives/artistiques
. chorales, concerts participatifs

Questions posées par les habitant e s :

1 - comment promouvoir la préservation de la biodiversité, le béton bas carbone, etc lorsque l’on accueille les JOP, quand l’Aire des Vents de Dugny a été amputée de surface boisée, que les Jardins des Vertus à Aubervilliers ont en partie été détruits, que les travaux dévastent Taverny, Tahiti etc … ?
Réponse : monsieur Gnabaly se positionne en tant que maire de l’île Saint Denis, n’a rien à se reprocher et ce qu’il se passe ailleurs ne le concerne pas.

2 – le rôle des femmes et la question de la parité est évoqué par une habitante.
Réponse consensuelle.

3 – une personne s’inquiète de la scolarité :

Réponse : L’EQF était en projet avant le VOP, donc on ne change pas la ligne : pas d’école au sein de l’EQF, elle reste à Lurçat, c’est une volonté « politique ». Rappel de l’agrandissement en 2018, construction du centre A Franklin, agrandissement du centre de loisirs dans le projet ANRU, présenté comme un mécanisme de compensation. L’EQF ne doit pas être une ville dans la ville, la cohésion sociale doit être renforcée en mixant les équipements entre les différents quartiers.

Intervention sur le Village des athlètes / SOLIDEO :

. quartiers Saint-Denis et Saint-Ouen pensés VOP mais réfléchis pour la phase héritage
. discours sur le CO2, l’habitat durable, etc …
. travail sur le climat en 2050, aménagements, orientation des bâtiments, matériaux, essences végétales plantées …
. les lignes HT ont été enterrées en mai, démantèlement de la partie aérienne en 2023
. livraison de la grande Nef fin 2023, début 2024

Présentation technique de la fabrication et de la pose de la passerelle, par une responsable « voirie et déplacements dans le 93 » :

. illustration de l’ambition portée par la SOLIDEO
. éloge de eiffage et du département
. détails techniques en abondance, assemblage sur le site de Gennevilliers, transport, pose etc, avec mise en exergue des « prouesses et des défis » relevés
. film « exclusif » : enregistré lors de la pose. Monsieur Troussel, président du département, rappelle que la passerelle, c’est les JOP, sa part symbolique, sa phase héritage pour le département, monsieur Gnabaly évoque le financement par la SOLIDEO. Tous s’accordent sur cet « objet unique, beau, élancé, résultat d’innovations et défis techniques » etc

Intervention de Plaine Commune :

Territoire au cœur des JOP :

. 3 sites de compétition
. 11 sites d’entrainement
. 1 village
. 3 sites de célébration

Déroulé de détails techniques : travaux de rénovation sur le stade de France, éclairage, parc etc
Rappel de la journée du 26 juin : « belle journée, enthousiaste, sereine »
Pas encore de date ni de parcours pour le relai de la flamme sur l’Île Saint Denis

31 opérations sont supervisées :

. 858 millions d’euros d’investissement
. maîtrise d’ouvrage sur le canal
. 2 passerelles supplémentaires : Franc Moisins et Pierre Larousse
. 10/100 des travaux réalisés par un public en réinsertion

Un héritage sportif en faveur du bouger plus, fond dotation héritage Paris 2024 : 50 millions d’euros.
2 projets emblématiques :

. adopte 1 arbre
. bouger plus et design actif : établir une boucle olympique et sportive qui relie l’ensemble des sites olympiques, dans l’esprit « mémorial »

Questions posées par les habitant e s :

1- un mon est-il envisagé pour la passerelle ?
Réponse : pas encore, mais cela fera l’objet d’une consultation citoyenne
2 - question non entendue, réponse incomprise
3 - un habitant s’inquiète du coût au m2 des futurs logements :
Réponse : gentrification, coût des loyers, hausse des prix du foncier, cela dépasse les villes, c’est un fait. Cela provoque mécaniquement un éloignement de certaines classes sociales, mais on se sait pas forcément faire, encadrer les prix, mener un projet de ville en restant isolée. A mesurer en sortie de mandat, avec le projet ANRU on va garder 30/100 de logements sociaux, préserver la mixité sociale, développer l’accès social à la propriété

Monsieur François présente ensuite « nos grands amis de chez Pichet Legendre, promoteur de l’EQF », enthousiasme aussitôt modéré par le maire par quels gestes et une remarque non audible.

Présentation conjointe par la SEM Plaine Commune et PL : état des lieux, tour de chantier par bâtiment, présentation des différents pôles etc

Questions posées par les habitant e s :

1- pourquoi prévoir des bureaux ou autant de bureaux ?
Réponse : ne construire que du logement, c’est prévoir un quartier mort. Pour faire vivre les commerces, il faut des bureaux, attirer des entreprises de l’ESS grâce à la passerelle, mais cela reste un pari.

2 - quel futurs emplois pour les jeunes de l’Île ?
Réponse : ce qui est prévu avec les ratios proposés pour les travaux des jeux, 1.4 millions d’heures réalisées par l’insertion. Il y a un problème offre/demande sur le territoire, un problème de « métiers ».

3 - pourquoi un des bâtiments a été démoli en cours de construction ?
Réponse de PL : l’ouvrage a été démoli suite à une défaillance d’entreprise. Par sécurité et pour satisfaire l’exigence de qualité, il a été entrepris de tout refaire.

4 - la difficulté de circuler sur les pavés de l’EQF est soulignée par une habitante.
Réponse de monsieur Monges : la SEM reconnaît quelques erreurs sur la phase I, elles seront corrigées sur les phases II et III.

Pour les personnes le souhaitant, les discussions ont pu se poursuivre de manière informelle autour d’un buffet servi dans une salle attenante.